{"id":2723,"date":"2025-09-05T08:27:33","date_gmt":"2025-09-05T06:27:33","guid":{"rendered":"https:\/\/dkllaw.com\/?p=2723"},"modified":"2025-12-09T12:47:34","modified_gmt":"2025-12-09T11:47:34","slug":"nyhedsbrev-april-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-april-2024\/","title":{"rendered":"Nyhedsbrev april 2024"},"content":{"rendered":"

M\u00e5nedens afg\u00f8relse:\u00a0TBB 2024.469<\/a>\u00a0\u2013 Sag nr. C-15204 \u2013 Afsagt den 21. december 2023<\/h3>\n

M\u00e5nedens afg\u00f8relse vedr\u00f8rer en tvist mellem en bygherre og en storentrepren\u00f8r vedr\u00f8rende forsinkelse og ekstraarbejder og et mangelkrav, som blev nedsat som f\u00f8lge af det obligationsretlige princip om \u201dnyt for gammelt\u201d.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Resume<\/strong><\/p>\n

Den 11. maj 2016 indgik bygherre (BH) og storentrepren\u00f8r (SE) en entreprisekontrakt vedr\u00f8rende ombygning af kontorejendom til hotellejligheder. SE skulle udf\u00f8re arbejder vedr\u00f8rende jord, beton, kloak, terr\u00e6n og bel\u00e6gning, t\u00f8mrer\/snedker, murer, maler, tagd\u00e6kning og byggeplads.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

AB 92 var vedtaget mellem parterne med en r\u00e6kke fravigelser og tilf\u00f8jelser, herunder til AB 92 \u00a7 10, stk. 2, hvor det var anf\u00f8rt, at milj\u00f8m\u00e6ssige forholdsregler opfattes som forn\u00f8den biydelse, og at bygningen \u201dbliver milj\u00f8screenet inden afgivelse af tilbud\u201d.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Da der kort efter SE\u2019s p\u00e5begyndelse af bygningsarbejderne blev fundet asbest, PCB og bly i store dele af ejendommen, opstod der tvist mellem parterne om forsinkelse, da byggepladsen i en periode p\u00e5 4-5 m\u00e5neder blev lukket af Arbejdstilsynet, mens bygningen gennemgik en milj\u00f8sanering. SE gjorde i den forbindelse krav p\u00e5 forsinkelsesomkostninger, mens BH bestred, at SE havde et forsinkelseskrav.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Voldgiftsretten fandt, at det m\u00e5tte have v\u00e6ret klart for alle parter, at byggeriet ville blive v\u00e6sentligt forsinket af milj\u00f8saneringen. Disse forhold kunne if\u00f8lge Voldgiftsretten ikke tilregnes SE, hvorfor SE fik tilkendt et sk\u00f8nsm\u00e6ssigt fastsat bel\u00f8b som kompensation for forsinkelsen.<\/p>\n

SE fik desuden medhold i samtlige fremsatte krav vedr\u00f8rende kontrakts- og ekstraarbejder, bortset fra krav vedr\u00f8rende malerentreprisen, som Voldgiftsretten fandt, var mangelfuld.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

I relation til malerentreprisen havde BH fremsat krav om erstatning til udbedring af fejl og mangler p\u00e5 149.500 kr. Voldgiftsretten nedsatte dog bel\u00f8bet til 75.000 kr. p\u00e5 baggrund af princippet om \u201dnyt for gammelt\u201d. Voldgiftsretten udtalte s\u00e5ledes, at \u201dVed fasts\u00e6ttelsen af det bel\u00f8b, som B kan kr\u00e6ve til udbedring af det mangelfulde malerarbejde, finder voldgiftsretten imidlertid, at der skal tages hensyn til v\u00e6rdien af, at der herved sker fornyelse af de 6 \u00e5r gamle malerarbejder, s\u00e5ledes at det bel\u00f8b, som B kan g\u00f8re krav p\u00e5, sk\u00f8nsm\u00e6ssigt fasts\u00e6ttes til 75.000 kr.\u201d<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Voldgiftsretten fandt videre, at BH var forpligtet til at frigive SE\u2019s entrepren\u00f8rgaranti, som p\u00e5st\u00e5et af SE. BH blev desuden tilpligtet at erstatte SE udgifterne til den garantiprovision, som var betalt som f\u00f8lge af manglende nedskrivning af garantien trods BH\u2019s samtidige tilbageholdelse af betalinger, der oversteg udgifterne til udbedring af manglerne.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Dianati & Klink Larsens advokat Kasper Bj\u00f8rnstrup Andersen repr\u00e6senterede SE i sagen.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Hvad kan udledes af afg\u00f8relsen?<\/strong><\/p>\n

Afg\u00f8relsen illustrerer det obligationsretlige princip om \u201dnyt for gammelt\u201d, som bestemmer, at udbedringsgodtg\u00f8relsen ikke m\u00e5 medf\u00f8re en overkompensation.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

\u00d8vrige afg\u00f8relser<\/strong><\/p>\n

Ekstraarbejder<\/strong><\/p>\n

TBB 2024.439<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16320)<\/strong><\/p>\n

Fagentrepren\u00f8r havde krav p\u00e5 betaling for ekstraarbejder, da arbejderne ikke var fremkaldt af forhold, som fagentrepren\u00f8ren h\u00e6ftede for. R\u00e5dgiver var heller ikke ansvarlig over for bygherre. Derudover sp\u00f8rgsm\u00e5l om mangler og dagbod.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Mangler<\/strong><\/p>\n

TBB 2024.405<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16280)<\/strong><\/p>\n

Underentrepren\u00f8r havde krav p\u00e5 betaling, da totalentrepren\u00f8r ikke havde godtgjort, at underentrepren\u00f8rens krav var ubilligt, eller at der forel\u00e5 mangler. Derudover sp\u00f8rgsm\u00e5l om tilbudsarbejde kontra regningsarbejde.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.444<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16129)<\/strong><\/p>\n

Underentrepren\u00f8r frifundet for de fleste mangler ved t\u00f8mrerentreprise.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.399<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-15908)<\/strong><\/p>\n

Bygherre havde ikke godtgjort, at hovedentrepren\u00f8r var ansvarlig for mangler ved k\u00e6lder i opf\u00f8rt beboelsesejendom. Bygherre blev derimod tilkendt erstatning for andre mangler. Derudover sp\u00f8rgsm\u00e5l om r\u00e5dgiveransvar, forsinkelse og ekstraarbejder.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.409<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-15761)<\/strong><\/p>\n

Storentrepren\u00f8r og underentrepren\u00f8r blev frifundet for mangler ved undergulve, da bygherren ikke havde l\u00f8ftet bevisbyrden for at svigt herved skyldtes deres arbejde. Derudover sp\u00f8rgsm\u00e5l om ekstraarbejder.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.453<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-15002)<\/strong><\/p>\n

Der forel\u00e5 mangler ved d\u00f8re, hvorfor bygherre var berettiget til at rejse krav om udbedring mod hovedentrepren\u00f8r. Derudover sp\u00f8rgsm\u00e5l om r\u00e5dgiveransvar.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Andet<\/strong><\/p>\n

TBB 2024.465<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16396)<\/strong><\/p>\n

\u00d8konomisk opg\u00f8r mellem underentrepren\u00f8r og totalentrepren\u00f8r, som havde indg\u00e5et aftale om udf\u00f8relse af jord-, kloak- og betonarbejder ved opf\u00f8relsen af et stort P-hus. Sp\u00f8rgsm\u00e5l om regulering af entreprisesummen.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.442<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16274)<\/strong><\/p>\n

Entrepren\u00f8r havde krav p\u00e5 erstatning for mistet d\u00e6kningsbidrag, da bygherre havde overdraget ekstraarbejder til en anden entrepren\u00f8r.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.459<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-16108)<\/strong><\/p>\n

Totalentrepren\u00f8r blev p\u00e5lagt at betale omkostninger for syn og sk\u00f8n, da det ikke var n\u00f8dvendigt for totalentrepren\u00f8ren at iv\u00e6rks\u00e6tte sk\u00f8nsforretningen.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.449<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. C-14822)<\/strong><\/p>\n

Totalr\u00e5dgiver var ikke ansvarlig overfor bygherre, for ikke at v\u00e6re opm\u00e6rksom p\u00e5 servitut om vejudl\u00e6g, da totalr\u00e5dgiver ikke efter rammeaftalen havde p\u00e5taget sig at afklare myndighedsforhold.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

TBB 2024.467<\/strong><\/a>\u00a0(sag nr. R-59)<\/strong><\/p>\n

Ekstraordin\u00e6re prisstigninger p\u00e5 bitumen og naturgas berettigede ikke bel\u00e6gningsentrepren\u00f8r til godtg\u00f8relse efter AB 18 \u00a7 35.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Nyheder fra branchen<\/h4>\n

M\u00e5nedens fokus: DI\u2019s nye vejledning vedr\u00f8rende entrepren\u00f8rens forsinkelseskrav<\/strong><\/p>\n

DI Byggeri har den 2. april 2024 udgivet en ny vejledning vedr\u00f8rende entrepren\u00f8rens forsinkelseskrav. Tilg\u00e5 vejledningen\u00a0here<\/a>.<\/p>\n

I tilf\u00e6lde af en entrepren\u00f8rs forsinkelse opst\u00e5r der ofte en konflikt mellem entrepren\u00f8ren og bygherren. Entrepren\u00f8ren vil som regel h\u00e6vde at have ret til tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelseserstatning, mens bygherren vil h\u00e6vde at have krav p\u00e5 dagbod, hvis aftalt, eller, alternativt, erstatning for forsinkelsen.<\/p>\n

Til brug for h\u00e5ndteringen af s\u00e5danne tvister i praksis, har DI Byggeri udgivet en vejledning om denne problemstilling. Vejledningen indeholder en forklaring af reglerne om entrepren\u00f8rens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelseserstatning i AB 18 samt praktiske eksempler og tips.<\/p>\n

Form\u00e5let med vejledningen er at beskrive 8 opm\u00e6rksomhedspunkter omkring reglerne om entrepren\u00f8rens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelseserstatning, herunder reglerne om bevisbyrde og reklamation. Vejledningen er dermed bygget op omkring en uddybende forklaring af disse opm\u00e6rksomhedspunkter.<\/p>\n

P\u00e5 trods af, at vejledningen anvender betegnelserne \u201dbygherre\u201d og \u201dentrepren\u00f8ren\u201d, kan vejledningen ogs\u00e5 anvendes i underentrepriseforhold og leveranceforhold, hvor AB 18 er vedtaget mellem parterne.<\/p>\n

Vejledningen centrerer sig om regler i AB 18 \u00a7 39 og \u00a7 43, men kan i vidt omfang ogs\u00e5 benyttes, hvis AB 92, ABT 93, AB 18 Forenklet eller ABT 18 er vedtaget mellem parterne.<\/p>\n

\u200d<\/p>\n

Udvalgte nyheder<\/strong><\/p>\n

Ejendomsinvestor med investeringer for 67 milliarder slutter op om klimainitiativ \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Milliardprojekt p\u00e5 skinner: S\u00f8ger entrepren\u00f8rer til to opgaver \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Entrepren\u00f8r vinder over region i sag p\u00e5 sygehus \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Medie: Stifter af Nordic Waste hiver stort udbytte ud \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Debat: Ny lov er en mulighed for at udvikle forretningen \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Vinder stort udbud: Tre bolig\u00f8er og 1.000 boliger \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Mod milliardm\u00e5l: Hovedstadens store udviklingsselskab s\u00e6tter rekord \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Underbetaling p\u00e5 Storstr\u00f8msbyggeri koster byggefirma 10 millioner kroner \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Debat: Bevar AB18 eller forklar! \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Nordhavnstunnelen g\u00e5r ind i en ny fase \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Velux, Effekt og Arteilia st\u00e5r bag: Dansk koalition vil bygge boliger til ukrainske b\u00f8rn \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

100 millioner og t\u00e6t ved tre \u00e5r senere: Nu afleverer de sv\u00f8mmehal \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

COOP Byen skifter h\u00e6nder som del af milliardhandel \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

BIG og Cobe er p\u00e5 plads: Tre mangler til konkurrence om det st\u00f8rste koncertomr\u00e5de i Norden \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Hoffmann vinder opgave til 580 millioner ved R\u00e5dhuspladsen \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Svarer til 6.000 olympiske sv\u00f8mmebassiner: Udgravning til Femern-tunnel er f\u00e6rdig \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>\n

Nu skal Parken renoveres for trecifret millionbel\u00f8b \u2013 l\u00e6s artiklen\u00a0here<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

M\u00e5nedens afg\u00f8relse:\u00a0TBB 2024.469\u00a0\u2013 Sag nr. C-15204 \u2013 Afsagt den 21. december 2023 M\u00e5nedens afg\u00f8relse vedr\u00f8rer en tvist mellem en bygherre og en storentrepren\u00f8r vedr\u00f8rende forsinkelse og ekstraarbejder og et mangelkrav, som blev nedsat som f\u00f8lge af det obligationsretlige princip om \u201dnyt for gammelt\u201d. \u200d Resume Den 11. maj 2016 indgik bygherre (BH) og storentrepren\u00f8r (SE) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2527,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2723","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ikke-kategoriseret"],"acf":[],"yoast_head":"\nNyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-april-2024\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Nyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"M\u00e5nedens afg\u00f8relse:\u00a0TBB 2024.469\u00a0\u2013 Sag nr. C-15204 \u2013 Afsagt den 21. december 2023 M\u00e5nedens afg\u00f8relse vedr\u00f8rer en tvist mellem en bygherre og en storentrepren\u00f8r vedr\u00f8rende forsinkelse og ekstraarbejder og et mangelkrav, som blev nedsat som f\u00f8lge af det obligationsretlige princip om \u201dnyt for gammelt\u201d. \u200d Resume Den 11. maj 2016 indgik bygherre (BH) og storentrepren\u00f8r (SE) […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-april-2024\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Dianati & Klink Larsen\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-09-05T06:27:33+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-12-09T11:47:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1365\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Aveo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Aveo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Aveo\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e\"},\"headline\":\"Nyhedsbrev april 2024\",\"datePublished\":\"2025-09-05T06:27:33+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-09T11:47:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/\"},\"wordCount\":1272,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp\",\"articleSection\":[\"Ikke kategoriseret\"],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/\",\"name\":\"Nyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp\",\"datePublished\":\"2025-09-05T06:27:33+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-09T11:47:34+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp\",\"width\":2048,\"height\":1365},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-april-2024\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Forside\",\"item\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Nyhedsbrev april 2024\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\",\"name\":\"Dianati & Klink Larsen\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\",\"name\":\"Dianati & Klink Larsen\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/logo-sort.svg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/logo-sort.svg\",\"width\":865,\"height\":119,\"caption\":\"Dianati & Klink Larsen\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e\",\"name\":\"Aveo\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Nyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-april-2024\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"Nyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen","og_description":"M\u00e5nedens afg\u00f8relse:\u00a0TBB 2024.469\u00a0\u2013 Sag nr. C-15204 \u2013 Afsagt den 21. december 2023 M\u00e5nedens afg\u00f8relse vedr\u00f8rer en tvist mellem en bygherre og en storentrepren\u00f8r vedr\u00f8rende forsinkelse og ekstraarbejder og et mangelkrav, som blev nedsat som f\u00f8lge af det obligationsretlige princip om \u201dnyt for gammelt\u201d. \u200d Resume Den 11. maj 2016 indgik bygherre (BH) og storentrepren\u00f8r (SE) […]","og_url":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-april-2024\/","og_site_name":"Dianati & Klink Larsen","article_published_time":"2025-09-05T06:27:33+00:00","article_modified_time":"2025-12-09T11:47:34+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1365,"url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Aveo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Aveo","Estimated reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/"},"author":{"name":"Aveo","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/person\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e"},"headline":"Nyhedsbrev april 2024","datePublished":"2025-09-05T06:27:33+00:00","dateModified":"2025-12-09T11:47:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/"},"wordCount":1272,"publisher":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp","articleSection":["Ikke kategoriseret"],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/","url":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/","name":"Nyhedsbrev april 2024 - Dianati & Klink Larsen","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp","datePublished":"2025-09-05T06:27:33+00:00","dateModified":"2025-12-09T11:47:34+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#primaryimage","url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp","contentUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/empty-embankment-near-harbor-and-buildings-at-sunn-2024-11-18-21-48-39-utc-scaled.webp","width":2048,"height":1365},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-april-2024\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Forside","item":"https:\/\/dkllaw.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Nyhedsbrev april 2024"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#website","url":"https:\/\/dkllaw.com\/","name":"Dianati & Klink Larsen","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/dkllaw.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization","name":"Dianati & Klink Larsen","url":"https:\/\/dkllaw.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/logo-sort.svg","contentUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/logo-sort.svg","width":865,"height":119,"caption":"Dianati & Klink Larsen"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/person\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e","name":"Aveo"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2723"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2723\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3688,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2723\/revisions\/3688"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}