{"id":2708,"date":"2025-09-04T15:51:10","date_gmt":"2025-09-04T13:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/dkllaw.com\/?p=2708"},"modified":"2025-12-29T14:52:02","modified_gmt":"2025-12-29T13:52:02","slug":"nyhedsbrev-februar-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-februar-2025\/","title":{"rendered":"Nyhedsbrev februar 2025"},"content":{"rendered":"<h2><strong>AFG\u00d8RELSESOVERSIGT<\/strong><\/h2>\n<p>Nedenst\u00e5ende afg\u00f8relsesoversigt giver et overblik over nye og relevante afg\u00f8relser inden for entreprise og byggeri. Oversigten indeholder resumeer af afg\u00f8relser siden sidste nyhedsbrev, og giver l\u00e6seren mulighed for at klikke sig videre til de respektive afg\u00f8relser ved behov. Afg\u00f8relserne er inddelt i temaer.<br \/>\nAfsnittet indledes med m\u00e5nedens afg\u00f8relse, hvor der stilles skarpt p\u00e5 et specifikt tema eller problemstilling.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3>M\u00e5nedens afg\u00f8relse: Utrykt afg\u00f8relse, sag nr. C-16474, afsagt den 17. oktober 2024.<\/h3>\n<p>\u200dM\u00e5nedens afg\u00f8relse vedr\u00f8rer en tvist mellem en underentrepren\u00f8r og en totalentrepren\u00f8r, som blandt andet omhandlede, hvorvidt totalentrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af underentrepren\u00f8rens forsinkelse med installation af nogle varmepumper var berettiget til at modtage dagb\u00f8der og subsidi\u00e6rt erstatning.<\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h4><strong>Resume<\/strong><\/h4>\n<p>Totalentrepren\u00f8ren (TE) indgik i 2017 en aftale med et firma (F) om, at F som underentrepren\u00f8r skulle levere og installere nogle varmepumper. F blev den 1. januar 2020 opk\u00f8bt af underentrepren\u00f8ren UE. F og UE vil herefter samlet blive betegnet UE.<\/p>\n<p>\u200dDer var mellem parterne vedtaget ABT 93, samt at sanktionsformen i tilf\u00e6lde af ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse var dagbod.<\/p>\n<p>\u200dUndervejs opstod der uenigheder mellem parterne om entreprisens gr\u00e6nser, herunder om UE var forpligtet til at levere el og styring, eller om denne del af entreprisen var henlagt til TE. Som f\u00f8lge heraf besluttede parterne i f\u00e6llesskab at oph\u00e6ve samarbejdet den 23. december 2021. Tvisten omhandler det efterf\u00f8lgende \u00f8konomiske opg\u00f8r.<\/p>\n<p>\u200dUE gjorde overfor TE krav p\u00e5 betaling af en r\u00e6kke fakturaer, der blandt andet omfattede restentreprisesummer.<\/p>\n<p>\u200dTE bestred ikke disse krav, men gjorde et modkrav g\u00e6ldende, som bel\u00f8bsm\u00e6ssigt oversteg UE\u2019s krav. Dette indebar blandt andet krav om betaling af dagb\u00f8der og subsidi\u00e6rt erstatning for UE\u2019s forsinkelse med afleveringen af samtlige entrepriser.<\/p>\n<p>\u200dHeroverfor gjorde UE g\u00e6ldende, at TE ikke havde varslet dagbodskravene og dermed ikke levede op til betingelserne for at v\u00e6re berettiget til dagb\u00f8der.<\/p>\n<p>\u200dVoldgiftsretten fandt, at UE havde krav p\u00e5 betaling af fakturaerne.<\/p>\n<p>\u200dI forhold til TE\u2019s modkrav fastslog voldgiftsretten indledningsvist, at TE har bevisbyrden for, at betingelserne for at kr\u00e6ve dagb\u00f8der af UE er opfyldt. Voldgiftsretten fandt det hverken godtgjort, at UE havde v\u00e6ret i ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse, eller at TE havde reklameret over for UE p\u00e5 retm\u00e6ssig vis. TE var dermed ikke berettiget til at kr\u00e6ve dagb\u00f8der.<\/p>\n<p>\u200dTE\u2019s subsidi\u00e6re p\u00e5stand om krav p\u00e5 erstatning blev ligeledes afvist af voldgiftsretten. Eftersom parterne i deres aftale havde aftalt dagbod som sanktionsform i tilf\u00e6lde af ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse, kunne TE ikke, jf. ABT \u00a7 25, stk. 2, tillige kr\u00e6ve erstatning.<\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h3>\u200d<strong>Hvad kan udledes af afg\u00f8relsen?<\/strong><\/h3>\n<p>Med denne afg\u00f8relse understreges det almindelige princip, der f\u00f8lger af ABT \u00a7 25, stk. 2, at der ikke kan tilkendes erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler, n\u00e5r parterne har vedtage dagbod som sanktionsform i tilf\u00e6lde af ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse.<\/p>\n<p>\u200dDette m\u00e5 skulle forst\u00e5s i lyset af voldgiftsrettens afg\u00f8relse i KfE 1983.287, hvor bygherren tilkendtes erstatning for entrepren\u00f8rens forsinkelse, selvom parterne havde aftalt dagbod som sanktionsform i tilf\u00e6lde af forsinkelse. Voldgiftsretten begrundede afg\u00f8relsen med, at bygherren havde givet afkald p\u00e5 sit dagbodskrav. Til forskel fra denne m\u00e5neds afg\u00f8relse blev der s\u00e5ledes ikke gjort krav p\u00e5 b\u00e5de dagbod og erstatning samtidig. Disse afg\u00f8relser illustrerer samlet, at erstatning ikke kan tilkendes, n\u00e5r det kr\u00e6ves subsidi\u00e6rt til en p\u00e5stand om dagbod, men at erstatning kan tilkendes, hvis krav om dagbod er frafaldet.<\/p>\n<p>\u200dM\u00e5nedens afg\u00f8relse understreger desuden vigtigheden af at sikre tilstr\u00e6kkeligt bevis. I sagen kunne TE hverken l\u00f8fte bevisbyrden for, 1) at der var reklameret konkret og utvetydigt over for UE, eller 2) at UE var i ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse. Voldgiftsretten bem\u00e6rkede generelt herom:\u00a0<em>\u201dEn s\u00e5dan bevisbyrde vil i voldgiftssager ofte fors\u00f8ges l\u00f8ftet ved brug af syn og sk\u00f8n, registreringsforretninger, byggem\u00f8dereferater, fotografier eller lign. I denne sag best\u00e5r [T]E\u2019s bevismidler i det v\u00e6sentlige af forklaringer fra egne ansatte eller tidligere ansatte medarbejdere. S\u00e5danne forklaringer kan i sagens natur ikke till\u00e6gges samme bevisv\u00e6gt som unders\u00f8gelser og vurderinger foretaget af uvildige sk\u00f8nsm\u00e6nd eller freml\u00e6ggelse af dokumentbeviser\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h3>\u200d<strong>\u00d8vrige afg\u00f8relser<\/strong><\/h3>\n<p>TBB har i denne m\u00e5ned ikke udgivet nye afg\u00f8relser.<\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h3>\u200d<strong>NYHEDER FRA BRANCHEN<\/strong><\/h3>\n<p>\u200dM\u00e5nedens fokus: Ny lovgivning om affaldstilsyn<\/p>\n<p>Den 1. januar 2025 tr\u00e5dte ny lovgivning om affaldstilsyn i kraft. \u00c6ndringerne skal styrke affaldstilsynet med virksomheder, herunder sikre at g\u00e6ldende regler om affaldsh\u00e5ndtering og affaldssortering overholdes, s\u00e5 der er lige konkurrencevilk\u00e5r p\u00e5 affaldsomr\u00e5det.<\/p>\n<p>\u200dDen nye lovgivning medf\u00f8rer, at der vil f\u00f8res flere tilsyn, herunder ogs\u00e5 tilsyn med virksomheder, der tidligere ikke var omfattet. Milj\u00f8styrelsen overtager ansvaret for at udv\u00e6lge, hvem tilsynene skal f\u00f8res med, i stedet for kommunerne.<\/p>\n<p>\u200dDerudover vil der blive f\u00f8rt modtagekontrol p\u00e5 forbr\u00e6ndingsanl\u00e6ggene ved stikpr\u00f8vekontrol af hvert 20. l\u00e6s. Viser stikpr\u00f8ven, at mere end blot en begr\u00e6nset del af l\u00e6sset er egnet til materialenyttigg\u00f8relse, vil det blive afvist.<\/p>\n<p>\u200dDesuden indeb\u00e6rer den nye lovgivning, at to nye former for tilsyn vil blive f\u00f8rt med virksomheders affaldsh\u00e5ndtering og affaldssortering. Nemlig et administrativt tilsyn og et fysisk tilsyn. Disse nye tilsynsformer supplerer det eksisterende milj\u00f8tilsyn.<\/p>\n<p>\u200dVirksomheder, der skal have administrativt affaldstilsyn, v\u00e6lges ved udtr\u00e6k af Milj\u00f8styrelsen. Det administrative affaldstilsyn er baseret p\u00e5 virksomhedernes indberettede affaldsdata. N\u00e5r tilsynet er udf\u00f8rt, modtager virksomheden en meddelelse i e-Boks sammen med tilsynsrapporten og en opkr\u00e6vning af et administrationsgebyr. \u00c5rligt vil omkring hver 15. af danske virksomheder, der ikke f\u00e5r milj\u00f8tilsyn, blive udvalgt til dette administrative affaldstilsyn.<\/p>\n<p>\u200dVirksomhederne kan desuden blive udpeget til et fysisk affaldstilsyn p\u00e5 baggrund af det administrative tilsyn. Derudover kan fysiske affaldstilsyn gennemf\u00f8res af andre \u00e5rsager, f.eks. som en del af eksisterende milj\u00f8tilsyn eller i forbindelse med tematiserede tilsyn. Det fysiske affaldstilsyn kan derfor b\u00e5de ske i sammenh\u00e6ng med et milj\u00f8tilsyn eller foretages som en selvst\u00e6ndig kontrol. Tidligere blev der regelm\u00e6ssigt f\u00f8rt milj\u00f8tilsyn med omkring 40.000 virksomheder, hvilket vil forts\u00e6tte, men vil nu ogs\u00e5 ofte omfatte et fysisk affaldstilsyn under samme bes\u00f8g. Hver 75. af de virksomheder, der ikke er underlagt milj\u00f8tilsyn, vil \u00e5rligt blive udpeget til et fysisk affaldstilsyn. Det fysiske affaldstilsyn indeb\u00e6rer, at en eller flere medarbejdere fra tilsynsmyndigheden bes\u00f8ger den p\u00e5g\u00e6ldende virksomhed og gennemg\u00e5r virksomhedens affaldsh\u00e5ndtering og affaldssortering.<\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h4>\u200d<strong>Kilder:<\/strong><\/h4>\n<p>Bekendtg\u00f8relse om affald \u2013 L\u00e6s bekendtg\u00f8relsen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.retsinformation.dk\/eli\/lta\/2024\/1749\">her<\/a><\/p>\n<p>Affaldstilsyn \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/mst.dk\/erhverv\/groen-produktion-og-affald\/affald-og-genanvendelse\/affaldstilsyn\">her<\/a><\/p>\n<p>Information til virksomheder om affaldstilsyn \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/mst.dk\/erhverv\/groen-produktion-og-affald\/affald-og-genanvendelse\/affaldstilsyn\/virksomheder\">her<\/a><\/p>\n<p>\u200d<\/p>\n<h4><strong>Udvalgte nyheder<\/strong><\/h4>\n<p>S\u00f8ger entrepren\u00f8r til boligprojekt p\u00e5 gammel cementgrund \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1144637\/soger_entreprenor_til_boligprojekt_pa_gammel_cementgrund\">her<\/a><\/p>\n<p>Stor prisstigning p\u00e5 tunnel: Nu koster den 4,2 milliarder \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1144016\/stor_prisstigning_pa_tunnel_nu_koster_den_42_milliarder\">her<\/a><\/p>\n<p>G\u00f8r klar til milliardprojekt med ny kontraktform \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1144402\/gor_klar_til_milliardprojekt_med_ny_kontraktform\">her<\/a><\/p>\n<p>Nu bliver den f\u00f8rste park i hovedstadsomr\u00e5det til virkelighed \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1144946\/nu_bliver_den_forste_park_i_hovedstadsomrade_til_virkelighed\">her<\/a><\/p>\n<p>Stort antal nye studieboliger p\u00e5 vej ved universitetsomr\u00e5de \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1145236\/stort_antal_nye_studieboliger_pa_vej_pa_universitetsomrade\">her<\/a><\/p>\n<p>Alternative materialer og h\u00e5ndv\u00e6rksmetoder i spil p\u00e5 nyt boligprojekt \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1143744\/alternative_materialer_og_handvaerksmetoder_i_spil_pa_nyt_boligprojekt\">her<\/a><\/p>\n<p>Nye regler: Over 480 virksomheder autoriseret til asbestnedrivning \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1143446\/nye_regler_over_480_virksomheder_autoriseret_til_asbestnedrivning\">her<\/a><\/p>\n<p>Entrepren\u00f8r scorer hattrick: 400 millioner til motorvejsudvidelse \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1145621\/entreprenor_scorer_hattrick_400_millioner_til_motorvejsudvidelse\">her<\/a><\/p>\n<p>Regler om helbredsunders\u00f8gelser for asbestarbejdere overholdes ikke \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1145506\/regler_om_helbredsundersogelser_for_asbestarbejdere_overholdes_ikke\">her<\/a><\/p>\n<p>Aarsleff-selskab skal udvide psykiatribygning for 240 millioner kroner \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1145320\/aarsleffselskab_skal_udvide_psykiatribygning_for_240_millioner_kroner\">her<\/a><\/p>\n<p>NCC-boss tror p\u00e5 v\u00e6kst trods geopolitisk uro: &#8211; Det danske marked er formentlig vores st\u00e6rkeste \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1145229\/nccboss_tror_pa_vaekst_trods_geopolitisk_uro_det_danske_marked_er_formentlig_vores_staerkeste\">her<\/a><\/p>\n<p>Tunge akt\u00f8rer er med i kampen om at bygge nyt k\u00e6mpe lager: Bliver verdens st\u00f8rste af sin slags \u2013 L\u00e6s artiklen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.licitationen.dk\/article\/view\/1144248\/tunge_aktorer_er_med_i_kampen_om_at_bygge_nyt_kaempe_lager_bliver_verdens_storste_af_sin_slags\">her<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AFG\u00d8RELSESOVERSIGT Nedenst\u00e5ende afg\u00f8relsesoversigt giver et overblik over nye og relevante afg\u00f8relser inden for entreprise og byggeri. Oversigten indeholder resumeer af afg\u00f8relser siden sidste nyhedsbrev, og giver l\u00e6seren mulighed for at klikke sig videre til de respektive afg\u00f8relser ved behov. Afg\u00f8relserne er inddelt i temaer. Afsnittet indledes med m\u00e5nedens afg\u00f8relse, hvor der stilles skarpt p\u00e5 et [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2519,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ikke-kategoriseret"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-februar-2025\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"AFG\u00d8RELSESOVERSIGT Nedenst\u00e5ende afg\u00f8relsesoversigt giver et overblik over nye og relevante afg\u00f8relser inden for entreprise og byggeri. Oversigten indeholder resumeer af afg\u00f8relser siden sidste nyhedsbrev, og giver l\u00e6seren mulighed for at klikke sig videre til de respektive afg\u00f8relser ved behov. Afg\u00f8relserne er inddelt i temaer. Afsnittet indledes med m\u00e5nedens afg\u00f8relse, hvor der stilles skarpt p\u00e5 et [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-februar-2025\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Dianati &amp; Klink Larsen\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-09-04T13:51:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-12-29T13:52:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1535\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Aveo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Aveo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Aveo\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e\"},\"headline\":\"Nyhedsbrev februar 2025\",\"datePublished\":\"2025-09-04T13:51:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-29T13:52:02+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/\"},\"wordCount\":1290,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp\",\"articleSection\":[\"Ikke kategoriseret\"],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/\",\"name\":\"Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp\",\"datePublished\":\"2025-09-04T13:51:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-29T13:52:02+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp\",\"width\":2048,\"height\":1535},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/nyhedsbrev-februar-2025\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Forside\",\"item\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Nyhedsbrev februar 2025\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\",\"name\":\"Dianati &amp; Klink Larsen\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#organization\",\"name\":\"Dianati &amp; Klink Larsen\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/logo-sort.svg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/logo-sort.svg\",\"width\":865,\"height\":119,\"caption\":\"Dianati &amp; Klink Larsen\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dkllaw.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e\",\"name\":\"Aveo\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-februar-2025\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen","og_description":"AFG\u00d8RELSESOVERSIGT Nedenst\u00e5ende afg\u00f8relsesoversigt giver et overblik over nye og relevante afg\u00f8relser inden for entreprise og byggeri. Oversigten indeholder resumeer af afg\u00f8relser siden sidste nyhedsbrev, og giver l\u00e6seren mulighed for at klikke sig videre til de respektive afg\u00f8relser ved behov. Afg\u00f8relserne er inddelt i temaer. Afsnittet indledes med m\u00e5nedens afg\u00f8relse, hvor der stilles skarpt p\u00e5 et [&hellip;]","og_url":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/nyhedsbrev-februar-2025\/","og_site_name":"Dianati &amp; Klink Larsen","article_published_time":"2025-09-04T13:51:10+00:00","article_modified_time":"2025-12-29T13:52:02+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1535,"url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Aveo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Aveo","Estimated reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/"},"author":{"name":"Aveo","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/person\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e"},"headline":"Nyhedsbrev februar 2025","datePublished":"2025-09-04T13:51:10+00:00","dateModified":"2025-12-29T13:52:02+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/"},"wordCount":1290,"publisher":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp","articleSection":["Ikke kategoriseret"],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/","url":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/","name":"Nyhedsbrev februar 2025 - Dianati &amp; Klink Larsen","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp","datePublished":"2025-09-04T13:51:10+00:00","dateModified":"2025-12-29T13:52:02+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#primaryimage","url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp","contentUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/aerial-view-of-highway-and-overpass-with-green-woo-2025-03-18-15-28-25-utc-scaled.webp","width":2048,"height":1535},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/nyhedsbrev-februar-2025\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Forside","item":"https:\/\/dkllaw.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Nyhedsbrev februar 2025"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#website","url":"https:\/\/dkllaw.com\/","name":"Dianati &amp; Klink Larsen","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/dkllaw.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#organization","name":"Dianati &amp; Klink Larsen","url":"https:\/\/dkllaw.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/logo-sort.svg","contentUrl":"https:\/\/dkllaw.com\/wp-content\/uploads\/logo-sort.svg","width":865,"height":119,"caption":"Dianati &amp; Klink Larsen"},"image":{"@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/dkllaw.com\/#\/schema\/person\/f925481ba7383528f5cbed0ce2f9f74e","name":"Aveo"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2708","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2708"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2708\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3910,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2708\/revisions\/3910"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2708"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dkllaw.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}